Извещение

о проведении комиссионного отбора исполнителя работ по строительству хозяйственных построек на придомовой территории

1.Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис».

2. Контактное лицо: Пряничников Александр Юрьевич, телефон 8 (83162) 5-10-03, 5-33-29.

3. Местонахождение и почтовый адрес: 606650, Нижегородская область, город Семенов, улица Минина дом 6 «а».

4. Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис».

5. Конкурс проводится по отбору исполнителя работ по строительству хозяйственных построек на придомовой территории многоквартирных домов жилищного фонда города Семенова:

- Строительство 15 (пятнадцати) хозяйственных построек размером 2×3 м. на придомовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Семенов, ул. Заводская д.20, д.22, д.24, д.26, д.30.

- Строительство 8 (восьми) хозяйственных построек размером 3×5 м. на придомовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Семенов, ул. Заводская д.20, д.22, д.24, д.26, д.30.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням начиная

с 21 апреля 2014 года с 8.00 часов до 17.00 часов по адресу: 606605, Нижегородская область, город Семенов, улица Минина дом 6 «а». Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 10.00 часов 05 мая 2014 года.

6. Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 05 мая 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: 606650, Нижегородская область, город Семенов, улица Минина дом 6 «а».

7. Источник финансирования: средства собственников помещений многоквартирных домов, средства бюджета городского округа Семеновский.

8. Форма оплаты: -Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в следующем порядке: Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 24 % от цены договора подряда в течении 10 дней с момента подписания договора подряда. Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в срок до 01.11.2014 года равными частями, ежемесячно, после подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписанных сторонами при условии, что работа выполнена с надлежащим качеством, в установленные договором объеме и сроки до 01.11.2014 года.

9. Начальная (максимальная) цена: 761415,90 (семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать рублей 90коп.).

10. Срок выполнения работ: с даты заключения договора не позднее 01.08.2014 г.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ

НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

2.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменном виде по форме, установленной настоящей конкурсной документацией (Приложение 1) и анкету участника комиссионного отбора с приложением необходимых документов (Приложение 2).

2.2. Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке. Документы заявки на участие в конкурсе должны быть напечатаны, допускается заполнение документов заявки от руки печатными буквами.

2.3. Заявка на участие в конкурсе должна представляться в закрытом конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка.

2.4. Анкета участника комиссионного отбора должна содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты;

- предлагаемая цена контракта;

- дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма;

- заверенные копии учредительных и регистрационных документов;

- банковские реквизиты;

- профилирующее направление деятельности;

- наличие квалифицированных работников;

- опыт работы по аналогичным объектам;

- сроки выполнения работ;

- наличие производственной базы (техническая оснащенность);

- текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение ремонтно - строительных работ);

- балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период (при наличии);

- отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года;

- данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ;

- сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора.

2.5. Копии всех документов и заявка на участие в конкурсе должны быть заверены:

- печатью и подписью руководителя юридического лица (для юридических лиц);

- подписью физического лица (для физических лиц).

2.6. В конкурсной заявке не должно содержаться исправлений или дополнений, использование карандаша при оформлении документов заявки не допускается.

Незаполненные или заполненные ненадлежащим способом документы дают право на отклонение конкурсной заявки.

2.7. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

3.1. Участниками размещения заказа могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим требованиям:

3.1.1. соответствие требованиям по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг;

3.1.2. отсутствие признания участника несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находиться на рассмотрении в арбитражном суде;

3.1.3. предоставление в установленные сроки документов, подтверждающих квалификацию участника в соответствии с требованиями документации по комиссионному отбору;

3.1.4. отсутствие нахождения участника в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Конкурсная документация представляется в одном экземпляре по адресу организатора ежедневно в рабочие дни с 8⁰⁰ до 17⁰⁰

4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням начиная с 05.05.2014 г. с 8⁰⁰ часов до 17⁰⁰ часов по адресу: 606650, Нижегородская область, город Семенов, улица Минина дом 6 а. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 10 час. 00 мин. 20.05.2014 г.

4.3. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившей в указанный срок, регистрируется заказчиком.

4.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся.

4.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка рассматривается в общем порядке.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Публично в 10 час .00 мин. 20.05.2014 г.по адресу: 606650, Нижегородская область, город Семенов, улица Минина дом 6 а, конкурсной комиссией будут вскрываться конверты с заявками на участие в конкурсе.

5.2. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители, представившие доверенность, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа разъяснения положений представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе.

5.4. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания приема заявок, вскрываются и в тот же день возвращаются подавшим их участникам размещения заказа.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

6.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

6.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе продолжается не более трех дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Участникам размещения заказа, признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

6.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа конкурс признается несостоявшимся.

6.5. В случае если только один участник размещения заказа признан участником конкурса, заказчик в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект договора подряда. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора подряда.

7. ОЦЕНКА И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

7.1. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок в целях определения победителя в соответствии с требованиями документации. При определении победителя комиссия проводит оценку заявок на основе системы показателей, указанных в документации, с использованием балльного метода оценки.

7.2. Для определения победителя комиссия учитывает следующие показатели:

7.2.1. квалификационный состав – 1-10 баллов;

7.2.2. наличие производственной базы (техническая оснащенность) – 1-5 баллов;

7.2.3. опыт работы по аналогичным объектам – 1-3 баллов;

7.2.4. стабильность финансового состояния участника комиссионного отбора за предыдущий период работы – 1-3 балла;

7.2.5. Предлагаемая цена Контракта - 1-20 баллов;

7.2.6. Предлагаемые сроки выполнения работ - 1-15 баллов.

7.3. Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки либо все заявки отклонены.

7.4. Организацией, определенной по итогам комиссионного отбора, признается участник комиссионного отбора, в заявке которого по оценке комиссии предложены лучшие условия выполнения работ по строительству хозяйственных построек и который набрал большее количество баллов.

7.5. В протоколе проведения комиссионного отбора указываются:

-краткое описание выполняемых работ по строительству хозяйственных построек;

-наименования и адреса участников;

-перечень участников, которые не прошли комиссионный отбор;

-наименование победителей комиссионного отбора;

-основания принятия комиссией решения об отклонении заявок.

7.6. Заказчик в трехдневный срок утверждает протокол о результатах отбора.

7.7. После утверждения протокола о результатах комиссионного отбора их копии представляются участникам комиссионного отбора по их требованию.

7.8. Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о результатах комиссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА

8.1. Победитель конкурса обязан не позднее, чем через 10 дней со дня подписания протокола о результатах комиссионного отбора представить заказчику подписанный договор подряда (Приложение 3).

8.2. Если победитель конкурса в указанный срок не представил заказчику подписанный договор подряда, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договор подряда.

8.3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора подряда, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор подряда, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора подряда, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение договора подряда для такого участника конкурса является обязательным.